| 招标项目名称： | 通海县集镇生活污水收集处理工程二期工程--里山片区工程总承包 |
| 标段编号： | GC530400202400312001001 | 标段名称： | 通海县集镇生活污水收集处理工程二期工程--里山片区工程总承包 |
| 招标人： | 通海县里山彝族乡人民政府 | 招标人地址： | 通海县里山乡里山社区255号 |
| 招标联系人： | 郭老师 | 联系电话： | 15108763401 |
| 招标代理： | 玉溪璟源工程项目管理有限公司 | 招标代理地址： | 云南省通海县气象路9号 |
| 招标代理联系人： | 罗媛 | 招标代理联系电话： | 13987700544 |
| 公共资源交易行业分类： | 市政工程 | 工程类型： | 其他 |
| 合同估算价(万元)： | 1356.57 | 开标时间： | 2024-12-17 09:00 |
| 拦标价(费率或单价等)： | 1、勘察费招标控制价：119000.00元（大写壹拾壹万玖仟元整）；2、设计费招标控制价：220000.00元（大写贰拾贰万元整）；3、建安工程费招标控制价：按审核结算价格优惠下浮3.00%。 | 监督部门及联系方式： | 通海县住房和城乡建设局（0877-3029019） |
| 公示开始时间： | 2024-12-18 12:00 | 公示结束时间： | 2024-12-25 18:00 |
| 招标方式： | 公开招标 | 评标办法： | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布： | 对外发布 | 公示性质： | 正常 |
| 拟中标人情况说明： | |
| 评标情况： | 按照本工程评标办法的规定，评标委员会成员对各家投标人的投标文件进行评审：
1、初步评审：
（1） 3 家投标单位均通过形式评审、资格评审、响应性评审（详见附表）
（2）无效标、废标情况说明：无。
2、详细评审。
评标委员会对通过初步评审的有效投标人的投标文件进行详细评审评分，详细评审分为技术部分和商务部分两个阶段，评标委员会对 3 家投标人进行技术部分、商务部分打分，由评标委员会依据投标人最后得分高低进行排序，投标人得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人（以此类推）。
按招标文件的规定，评标委员会对中标候选单位推荐顺序如下：
推荐第一中标候选人为：云南筱雪建设工程有限公司（华森工程科技集团有限公司、中联合创设计有限公司）
勘察费报价：小写：114000.00元 大写人民币：壹拾壹万肆仟元整
设计费报价：小写：210000.00元 大写人民币：贰拾壹万元整
建安工程费报价：按审核结算价格优惠下浮 3.12 %。
质量标准：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。
工程勘察质量标准：符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保勘察成果资料通过审查及备案，并对所提供的勘察成果质量负终身责任。
工程设计质量标准：满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)要求，符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料通过审查及备案，确保报规通过。并对所提供的设计成果质量负终身责任。
工程施工质量标准：符合设计要求、市政工程相关质量验收规范要求及国家、省、市现行的验收标准，一次性验收合格并通过备案。
物资和设备质量的标准：按发包人要求进行采购，物资和设备质量须符合设计图纸及有关标准规范的要求。
工期：计划总工期300日历天。其中：勘察工期预计 20 日历天，完成本项目所有建设内容的全部勘察工作，并出具完整的符合国家相关地质勘察要求的勘察工作报告；设计工期预计 40 日历天，完成施工图设计，并通过评审和取得施工图审查合格文件；施工工期 240 日历天，完成本项目经审查通过的施工图设计的全部施工内容，组织验收；完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等。
投标保证金：人民币13万元（人民币大写壹拾叁万元整）。
得分：87.24分
推荐第二中标候选人为：云南金骐建设工程有限公司（成都美厦建筑设计有限公司、玉溪市政规划设计院）
勘察费报价：小写：115500.00元 大写人民币：壹拾壹万伍仟伍佰元整
设计费报价：小写：213700.00元 大写人民币：贰拾壹万叁仟柒佰元整
建安工程费报价：按审核结算价格优惠下浮 3.08 %。
质量标准：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。
工程勘察质量标准：符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保勘察成果资料通过审查及备案，并对所提供的勘察成果质量负终身责任。
工程设计质量标准：满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)要求，符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料通过审查及备案，确保报规通过。并对所提供的设计成果质量负终身责任。
工程施工质量标准：符合设计要求、市政工程相关质量验收规范要求及国家、省、市现行的验收标准，一次性验收合格并通过备案。
物资和设备质量的标准：按发包人要求进行采购，物资和设备质量须符合设计图纸及有关标准规范的要求。
工期：计划总工期300日历天。其中：勘察工期预计 20 日历天，完成本项目所有建设内容的全部勘察工作，并出具完整的符合国家相关地质勘察要求的勘察工作报告；设计工期预计 40 日历天，完成施工图设计，并通过评审和取得施工图审查合格文件；施工工期 240 日历天，完成本项目经审查通过的施工图设计的全部施工内容，组织验收；完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等。
投标保证金：本项目投标保证金为人民币13万元（人民币大写壹拾叁万元整）。
得分：76.57分
推荐第三中标候选人为：云南熙盛建设工程有限公司（中图设计有限公司、云南平捷工程设计咨询有限公司）
勘察费报价：小写：116000.00元 大写人民币：壹拾壹万陆仟元整
设计费报价：小写：214500.00元 大写人民币：贰拾壹万肆仟伍佰元整
建安工程费报价：按审核结算价格优惠下浮 3.05 %。
质量标准：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。
工程勘察质量标准：符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保勘察成果资料通过审查及备案，并对所提供的勘察成果质量负终身责任。
工程设计质量标准：满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)要求，符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料通过审查及备案，确保报规通过。并对所提供的设计成果质量负终身责任。
工程施工质量标准：符合设计要求、市政工程相关质量验收规范要求及国家、省、市现行的验收标准，一次性验收合格并通过备案。
物资和设备质量的标准：按发包人要求进行采购，物资和设备质量须符合设计图纸及有关标准规范的要求。
工期：计划总工期300日历天。其中：勘察工期预计 20 日历天，完成本项目所有建设内容的全部勘察工作，并出具完整的符合国家相关地质勘察要求的勘察工作报告；设计工期预计 40 日历天，完成施工图设计，并通过评审和取得施工图审查合格文件；施工工期 240 日历天，完成本项目经审查通过的施工图设计的全部施工内容，组织验收；完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等。
投标保证金：本项目投标保证金为人民币13万元（人民币大写壹拾叁万元整）。
得分：72.71分 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容： | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，接受社会监督。若投标人或者其他利害关系人对上述公示内容有异议的，可在公示期内到招标人或招标代理机构进行书面质疑。招标人联系电话:郭老师 15108763401，招标代理机构联系电话：罗媛13987700544、林娜15284456573、0877-6162168；行政监督单位:通海县住房和城乡建设局(0877-3029019)。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人： | 云南筱雪建设工程有限公司 |
| 单位代码： | 91530000MA6N1L7733 |
| 联合体投标单位： | 华森工程科技集团有限公司//中联合创设计有限公司 |
| 联合体投标单位代码： | 915306005631941796//91220101066424818C |
| 是否拟中标人： | 是 |
| 评标排名： | 1 |
| 价格类型： | 费率或单价等 |
| 报价： | 勘察费报价：小写：114000.00元，大写人民币：壹拾壹万肆仟元整；设计费报价：小写：210000.00元，大写人民币：贰拾壹万元整；建安工程费报价：按审核结算价格优惠下浮 3.12 %。 |
| 得分： | 87.24 |
| 项目负责人： | 刘军 |
| 项目负责人相关证书名称和编号： | 总承包项目负责人（兼任项目经理）姓名：刘军，贰级注册建造师，证书编号 ：云2532012202165474；
勘察负责人姓名：吴奭（注册土木工程师（岩土）），证书编号：AY135300278；
设计负责人姓名：张红旗，注册公用设备(给水排水)工程师，证书编号：CS135200073； |
| 项目负责人业绩： | |
| 工期（交货期）： | 计划总工期300日历天。其中：勘察工期预计 20 日历天，完成本项目所有建设内容的全部勘察工作，并出具完整的符合国家相关地质勘察要求的勘察工作报告；设计工期预计 40 日历天，完成施工图设计，并通过评审和取得施工图审查合格文件；施工工期 240 日历天，完成本项目经审查通过的施工图设计的全部施工内容，组织验收；完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等。 |
| 质量： | 质量标准：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。
工程勘察质量标准：符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保勘察成果资料通过审查及备案，并对所提供的勘察成果质量负终身责任。
工程设计质量标准：满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)要求，符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料通过审查及备案，确保报规通过。并对所提供的设计成果质量负终身责任。
工程施工质量标准：符合设计要求、市政工程相关质量验收规范要求及国家、省、市现行的验收标准，一次性验收合格并通过备案。
物资和设备质量的标准：按发包人要求进行采购，物资和设备质量须符合设计图纸及有关标准规范的要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级： | 云南筱雪建设工程有限公司（牵头人-施工）：市政公用工程施工总承包贰级
华森工程科技集团有限公司（勘察）：工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级
中联合创设计有限公司（设计）：市政行业乙级 |
| 信誉要求： | 投标人信誉良好，投标人当前没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况，未在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、税收违法失信主体不良记录；按《云南省住房和城乡建设厅转发关于在招标竞标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（云建建函【2016】422号）要求，未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单”。 |
| 企业类似业绩： | 勘察业绩：盐津县城市地下综合管网改造项目一标段 EPC总承包；永德县永东路、永建路市政工程建设项目勘察、设计、施工总承包；普洱市景谷县城镇供水工程项目(EPC)；通海县九龙街道污水收集处理工程；
设计业绩：汪清县滨河北街加宽改造工程；通海县集镇生活污水收集处理工程二期工程一高大社区设计、施工工程总承包；
施工业绩：香格里拉县虎跳峡镇(特色旅游小集镇基础设施建设项目、集镇供水工程、污水处理站及配套管网工程)；巍山县2022年移民后期扶持项目小湾库区和移民安置区马鞍山多红旗村委会田口片区美丽家园·移民新村建设项目； |
| 安全生产许可证： | 云南筱雪建设工程有限公司：(云)JZ安许证字[2024]804136 |
| 第二中标候选人： | 云南金骐建设工程有限公司 |
| 单位代码： | 915323013095744915 |
| 联合体投标单位： | 成都美厦建筑设计有限公司//玉溪市政规划设计院 |
| 联合体投标单位代码： | 91510106743631911L//9153040243199617XU |
| 是否拟中标人： | 否 |
| 评标排名： | 2 |
| 价格类型： | 费率或单价等 |
| 报价： | 勘察费报价：小写：115500.00元，大写人民币：壹拾壹万伍仟伍佰元整；设计费报价：小写：213700.00元，大写人民币：贰拾壹万叁仟柒佰元整；建安工程费报价：按审核结算价格优惠下浮 3.08 %。 |
| 得分： | 76.57 |
| 项目负责人： | 尹民谣 |
| 项目负责人相关证书名称和编号： | 总承包项目负责人（兼任项目经理）姓名：尹民谣，贰级注册建造师， 证书编号：云2532019202127663；
勘察负责人姓名：周昌，注册土木工程师（岩土 ），证书编号：AY105100664；
设计负责人姓名：张艺馨，注册公用设备(给水排水)工程师，证书编号：CS215300279； |
| 项目负责人业绩： | |
| 工期（交货期）： | 计划总工期300日历天。其中：勘察工期预计 20 日历天，完成本项目所有建设内容的全部勘察工作，并出具完整的符合国家相关地质勘察要求的勘察工作报告；设计工期预计 40 日历天，完成施工图设计，并通过评审和取得施工图审查合格文件；施工工期 240 日历天，完成本项目经审查通过的施工图设计的全部施工内容，组织验收；完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等。 |
| 质量： | 质量标准：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。
工程勘察质量标准：符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保勘察成果资料通过审查及备案，并对所提供的勘察成果质量负终身责任。
工程设计质量标准：满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)要求，符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料通过审查及备案，确保报规通过。并对所提供的设计成果质量负终身责任。
工程施工质量标准：符合设计要求、市政工程相关质量验收规范要求及国家、省、市现行的验收标准，一次性验收合格并通过备案。
物资和设备质量的标准：按发包人要求进行采购，物资和设备质量须符合设计图纸及有关标准规范的要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级： | 云南金骐建设工程有限公司（牵头人-施工）：市政公用工程施工总承包贰级
成都美厦建筑设计有限公司（勘察）：工程勘察专业类（岩土工程）乙级
玉溪市政规划设计院（设计）：市政行业（给水工程）乙级） |
| 信誉要求： | 投标人信誉良好，投标人当前没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况，未在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、税收违法失信主体不良记录；按《云南省住房和城乡建设厅转发关于在招标竞标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（云建建函【2016】422号）要求，未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单”。 |
| 企业类似业绩： | 勘察业绩：寻甸产业园区羊街片区污水处理厂建设工程勘察设计、采购、施工总承包(EPC)工程；羊安街道压缩式生活垃圾中转站；
设计业绩：玉溪市东风水库赵元河流域水污染综合整治项目；
施工业绩：禄丰县城 2021年度老旧小区改造项目二标段-配套排水工程； |
| 安全生产许可证： | 云南金骐建设工程有限公司：(云)JZ安许证字[2019]000086 |
| 第三中标候选人： | 云南熙盛建设工程有限公司 |
| 单位代码： | 91530111MA6MY3EHXU |
| 联合体投标单位： | 中图设计有限公司//云南平捷工程设计咨询有限公司 |
| 联合体投标单位代码： | 91520900MA6H32FK4T//91530111582364962W |
| 是否拟中标人： | 否 |
| 评标排名： | 3 |
| 价格类型： | 费率或单价等 |
| 报价： | 勘察费报价小写 ：116000.00 元，大写人民币 ：壹拾壹万陆仟元整；设计费报价小写 ：214500.00元，大写人民币 ：贰拾壹万肆仟伍佰元整；建安工程费报价：按审核结算价格优惠下浮 3.05 %。 |
| 得分： | 72.71 |
| 项目负责人： | 姜红铃 |
| 项目负责人相关证书名称和编号： | 总承包项目负责人（兼任项目经理）姓名：姜红铃，贰级注册建造师，证书编号：云2532021202170155；
勘察负责人姓名：杨学文，注册土木工程师（岩土），证书编号：AY205200542；
设计负责人姓名：万羽，注册公用设备(给水排水)工程师，证书编号：CS115300076； |
| 项目负责人业绩： | |
| 工期（交货期）： | 计划总工期300日历天。其中：勘察工期预计20日历天，完成本项目所有建设内容的全部勘察工作，并出具完整的符合国家相关地质勘察要求的勘察工作报告；设计工期预计 40 日历天，完成施工图设计，并通过评审和取得施工图审查合格文件；施工工期 240 日历天，完成本项目经审查通过的施工图设计的全部施工内容，组织验收；完成竣工图的编制、资料归档及缺陷责任期内的缺陷修复和保修期内的保修工作等。 |
| 质量： | 质量标准：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。
工程勘察质量标准：符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保勘察成果资料通过审查及备案，并对所提供的勘察成果质量负终身责任。
工程设计质量标准：满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)要求，符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料通过审查及备案，确保报规通过。并对所提供的设计成果质量负终身责任。
工程施工质量标准：符合设计要求、市政工程相关质量验收规范要求及国家、省、市现行的验收标准，一次性验收合格并通过备案。
物资和设备质量的标准：按发包人要求进行采购，物资和设备质量须符合设计图纸及有关标准规范的要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级： | 云南熙盛建设工程有限公司（牵头人-施工）：市政公用工程施工总承包贰级
中图设计有限公司（勘察）：工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察、工程测量)乙级
云南平捷工程设计咨询有限公司（设计）：市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级 |
| 信誉要求： | 投标人信誉良好，投标人当前没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况，未在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、税收违法失信主体不良记录；按《云南省住房和城乡建设厅转发关于在招标竞标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（云建建函【2016】422号）要求，未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单”。 |
| 企业类似业绩： | 勘察业绩：衡水市区排水防涝综合改造工程EPC施工总承包一标段；凌家食品产业园工业污水处理厂项目勘察设计；
设计业绩：昆明空港经济区市政供水工程；
施工业绩：维西县永春乡庆福村田园综合体建设项目(2标段)；攀天阁乡皆菊村精品示范村建设项目； |
| 安全生产许可证： | 云南熙盛建设工程有限公司：（云）JZ安许证字[2019]000507 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |
